3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса...

^ 3.Проект контракта
Контракт подряда № ____________

с предоставлением материалов Подрядчиком


Город_________ «___»__________ 20__ года


______________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _________________, и _____________________________________________________________________, именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса...», заключили реальный Контракт о последующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика последующие работы: ______________________ (дальше – Объект) и сдать итог работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог работ и оплатить выполненные работы 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... в порядке раздела 4 реального Контракта.

    2. Подрядчик обязуется выполнить работы, обозначенные в п. 1.1. реального Контракта, по адресу: ________________________________________________________________________________________.

    3. Предусмотренные реальным Контрактом работы производятся в полном согласовании с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... заданием Заказчика (Приложение № 1 к истинному Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к истинному Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться перед выполнением определенного объема (шага) работ без конфигурации цены и сроков выполнения работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., предусмотренных п.п.4.1., 1.5. реального Контракта.

    1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, обозначенные в п. 1.1 реального Контракта, своими силами и средствами и/либо силами и средствами субподрядных организаций, с внедрением собственных оборудования и материалов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

    2. Срок выполнения работ: начало работ – «___»_______________ 20__ года, окончание работ – «___»_______________ 20__ года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

    3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком либо его уполномоченным представителем 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

    4. Сроки выполнения работ определяются в согласовании с Графиком производства работ (Приложение № 3 к истинному Договору).


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время инспектировать ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

2.1.2. Отрешиться от выполнения Контракта в хоть какое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 реального Контракта цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... Заказчика от выполнения Контракта.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от реального Контракта, либо с другими недочетами, Заказчик вправе по собственному выбору востребовать от Подрядчика:


^ 2.2. Подрядчик должен:

2.2.1. Выполнить работу с соответствующим качеством и передать итог работы Заказчику в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... состоянии, соответственном Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), с соблюдением требований, обозначенных в Приложениях №5 и № 6 к истинному Договору.

2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.5 реального Контракта, и приложениях к нему.

2.2.3. Создавать предоставление 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... материалов (оборудования) с неотклонимым подготовительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования);

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в процессе выполнения работ;

- цены;

- порядка поставки.

2.2.4. Доставить на Объект нужное оборудование, комплектующие 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... изделия согласно нраву выполняемой работы и выполнить их разгрузку, складирование в период проведения работ.

2.2.5. В 5-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ выполнить уборку ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

2.2.6. Безвозмездно поправить по просьбе Заказчика все выявленные недочеты, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... работы Подрядчик допустил отступление от критерий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий срок.

2.2.7. Подрядчик должен выполнить работу своими силами, средствами и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса.../либо силами и средствами субподрядных организаций, с внедрением собственных оборудования и материалов.

2.2.8. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (местности, зоны работ).

2.2.9. От начала работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... до их окончания и приемки Заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, применяемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.2.10. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на местности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... Русской Федерации.

2.2.11. Выполнить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, обозначенный Заказчиком.

^ 2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... и Охраны труда

      1. В процессе выполнения работ по истине Договору Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Русской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... и минеральных ресурсах, другие законы и нормативные акты, действующие на местности выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение нужных мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране среды, оптимальному использованию природных ресурсов, по пожарной 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... безопасности объекта, на котором производятся работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о злосчастных случаях на производстве (со смертельным финалом, с временной либо стойкой утратой трудоспособности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/либо мед помощи), катастрофах и других происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и злосчастных случаях в согласовании с требованиями 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... муниципальных нормативно-технических и правовых актов, также требованиями Заказчика. Расследование обстоятельств аварий, инцидентов и злосчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с неотклонимым ролью представителей Заказчика, Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если нужно), также представителей уполномоченных муниципальных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от роли в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. завлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса.... Подрядчик должен включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные реальным разделом, и производить контроль их выполнения. По просьбе Заказчика Подрядчик должен предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Контракт соответственных конфигураций.

2.3.2. Подрядчик без помощи других несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, аква, земляного, лесного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, небезопасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется компенсировать Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и злосчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... компенсировать Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья либо погибель хоть какого работника Подрядчика либо третьего лица, завлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в хоть какое время производить контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений истинной статьи Контракта. Обнаруженные в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... процессе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такового акта, он оформляется Заказчиком в однобоком порядке 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований истинной статьи является значимым нарушением критерий реального Контракта и дает Заказчику право расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

^ 2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку в применимом для выполнения работ состоянии.

2.4.2. Принять итог работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих итог работы, либо других недочетов в работе немедля 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недочетов с указанием сроков их устранения.

2.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по стоимости и в порядке, обозначенным в разделе 4 реального Контракта.

^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик каждый месяц 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... производит сдачу выполненных работ, о чем за ранее уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (10) дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

3.2. Стороны подписывают Акт 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... целевый отказ от его подписания с указанием списка выявленных в процессе приемки работ изъянов (недочетов, недоделок и т.п.). Целевый отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком изъянов (недочетов, недоделок и т 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....п.) за собственный счет и возмещения Заказчику убытков в согласовании со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

^ 4. Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по истине Договору составляет _____________________________, в т.ч. НДС 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... (18%) в размере _______________________, и не подлежит повышению в период деяния реального Контракта.

Сметная документация (Приложение № 2) производится в текущих ценах и не может содержать внутри себя объемы работ, цена которых превосходит, предусмотренную реальным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... пт стоимость контракта.

Заказчик вправе пересмотреть цена работ (Контракта) в сторону уменьшения в последующих случаях:

4.1.1. Если объемы практически выполненных работ меньше, чем предвидено Техническим заданием и утвержденной Сметой.

4.1.2. Внедрение более дешевеньких материалов с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... подобными чертами.

4.2. Заказчик производит оплату по истине Договору методом перечисления денег на расчетный счет в течение 30 (30) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответственного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... счета – фактуры.

4.3. Оплата делается хоть каким, не нелегальным законодательством методом.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается длительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недочеты 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., возникшие по вине Подрядчика, препятствующие обычной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик должен их убрать за собственный счет в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик должен командировать собственного представителя в срок не позже 3 (3-х) дней со денька 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... получения соответственного письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в обозначенный срок, Заказчик вправе в однобоком порядке составить и подписать акт, фиксирующий недостатки. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... период устранения изъянов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в согласовании с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного поражения либо повреждения результата работ, причинение вреда персоналу и/либо принадлежности Заказчика, третьих 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... лиц.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязанностей, стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 реального Контракта срока оплаты выполненных работ Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денег за каждый денек просрочки.

6.3. За нарушение срока начала и/либо окончания выполнения работ, установленного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... в п. 1.5 реального Контракта и/либо в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены реального контракта за каждый денек просрочки выполнения работ.

6.4. За нарушение технологии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... выполнения работ, использования не соответственных качеству и иным неотклонимым требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (10 тыщ) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (20) дней с момента выставления претензии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... и за собственный счет избавляет нарушение.

6.5. За нарушение сроков устранения изъянов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от цены работ по истине Договору за каждый денек просрочки.

6.6. За нарушение Подрядчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... обязанностей в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в последующем порядке:

6.6.1. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай со 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... смертельным финалом либо групповой злосчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... за каждый установленный случай.

6.6.2. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай с временной либо стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный случай.

6.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... и наружных проверок, также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к истинному Договору) Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... 25 % предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы.

6.7. Уплата неустойки и убытков не высвобождает стороны от принятых на себя обязанностей.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из реального контракта либо в связи с ним 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его критерий, прекращения либо реальности рассматриваются с неотклонимым соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 8. ДЕЙСТВИЕ Неодолимой СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... полное неисполнение обязанностей по истине Договору, если это неисполнение явилось следствием событий неодолимой силы (объявленная либо фактическая война, штатские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса...), и если эти происшествия конкретным образом воздействовали на неисполнение обязанностей по истине Договору.

8.2. При пришествии событий, обозначенных в п. 8.1. реального Контракта, любая Сторона должна без промедления (не позже 3 рабочих дней) известить о их в письменном 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... виде другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о нраве событий, также официальные документы, удостоверяющие наличие этих событий, и, по способности, дающие оценку их воздействия на возможность выполнения Стороной собственных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... обязанностей по данному Договору. Достаточным доказательством появления и существования событий неодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом гос власти/управления Русской Федерации.

8.3. Если происшествия неодолимой силы будут длиться более 3-х месяцев, то любая из 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... сторон имеет право отрешиться от предстоящего выполнения обязанностей, и в данном случае ни одна из сторон не имеет право добиваться от другой стороны возмещения вероятных убытков.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые конфигурации и дополнения к 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... истинному Договору имеют силу исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. В случае конфигурации реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона должна немедленно, в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим уведомлением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адресок.

9.3. Преждевременное расторжение реального Контракта может иметь место по соглашению 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... сторон или по основаниям, предусмотренным реальным Контрактом, действующим на местности РФ штатским законодательством.

9.4. При расторжении реального Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика итог выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику цена выполненных работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть реальный Контракт, направляет письменное извещение другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по истине Договору не допускается без согласия Заказчика.

9.6. Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения реального Контракта по последующим основаниям:

Основания для однобокого внесудебного отказа Заказчика от реального Контракта не распространяются на случаи, когда Стороны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Реальный Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Извещения об однобоком отказе от выполнения реального Контракта.

9.7. Реальный Контракт составлен в 2-х 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Реальный Контракт вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного выполнения Сторонами собственных обязанностей 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса....

9.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Контракта последующие документы:

9.8.1. копию устава со всеми переменами;

9.8.2. копию свидетельства о гос регистрации юридического лица (бизнесмена, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... копию паспорта (для бизнесмена);

9.8.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

9.8.4. копию приказа (протокола общего собрания) о предназначении управляющего и копию доверенности, если контракт подписан лицом, действующим на основании доверенности;

9.8.5. копию документа 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, владеющих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

9.8.6. копию лицензии на воплощение определенного вида деятельности, если соответственный вид деятельности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса... в согласовании с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.9. Стороны условились о том, что с момента подписания реального Контракта все прошлые договоренности, достигнутые сторонами до подписания реального Контракта в процессе обмена письмами, заключения всех соглашений 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений административно-бытового корпуса..., методом устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

9.10. Неотъемлемой частью реального Контракта являются последующие приложения:




  1. ^ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

_____________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

_____________________

м.п.


4-anketi-ekspertov-otchet-po-nauchno-issledovatelskoj-rabote.html
4-arhitekturnie-kodi-kniga-nesomnenno-polezna-i-chistim-teoretikam-i-tem-kto-na-praktike-imeet-delo-so-sredstvami.html
4-bazisnie-usloviya-postavki-41-obshie-opredeleniya-kontrolnaya-rabota-po-kursu-osnovi-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti.html